Профессиональные справочные системы для специалистов
Тел: +7 (3842) 75-07-57 E-mail: office@gk-standart.ru
650000, г. Кемерово, ул. Шестакова, д. 6, 3 этаж, офисы 301-307
Тел: 8-800-700-9-200 E-mail: nsk@gk-standart.ru
630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5, офис 637
Тел: 8-800-700-9-200 E-mail: office@gk-standart.ru
634059, г. Томск, пр. Мира 50, офис 102.
Тел: +7 (3843) 33-28-33 E-mail: nvk@gk-standart.ru
654005, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 28А, офис 1Б
Тел: 8-800-700-9-200 E-mail: office@gk-standart.ru
660000, г. Красноярск, ул. Взлётная, д. 7
16.07.2019
Суд удовлетворил иск, поскольку незаконный отказ в выдаче разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию явился причиной несвоевременной передачи квартир участникам долевого строительства

     АО (истец) обратилось в суд с иском к Администрации городского округа (ответчик) о взыскании убытков.

     Решением арбитражного суда, оставленным без изменения постановлением арбитражного апелляционного суда, иск удовлетворен в полном объеме. Арбитражный суд Московского округа постановлением от 05.07.2019 N А41-30727/2018 оставил указанные судебные акты без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
    
     Как следует из материалов дела и установлено судами, Общество, являясь застройщиком многоквартирного жилого дома, обратилось в Администрацию с заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, однако в установленные законом сроки Администрация не выдала и не отказала в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В связи с нарушением Администрацией сроков выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконным бездействия Администрации. Вступившим в законную силу решением арбитражного суда требования Общества удовлетворены, бездействие Администрации признано незаконным и на нее возложена обязанность выдать разрешение на ввод в эксплуатацию.

     В связи с просрочкой передачи объектов участникам долевого строительства, вызванной установленным судом незаконным бездействием Администрации, участники долевого строительства обратились в суды с исковыми заявлениями о взыскании неустойки за просрочку передачи объекта. Считая, что по вине Администрации истец понес убытки на спорную сумму, истец обратился в арбитражный суд.

     Удовлетворяя исковые требования, суды исходили из того, что незаконный отказ в выдаче разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию явился причиной несвоевременной передачи квартир участникам долевого строительства, что, в свою очередь, повлекло взыскание с Застройщика штрафных санкций в пользу участников долевого строительства за нарушение срока передачи им объекта долевого строительства. При этом судами отклонены ссылки ответчика на истечение срока исковой давности, учитывая, что убытки были фактически понесены застройщиком в момент осуществления платежей участникам долевого строительства.

     Суд кассационной инстанции считает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу и соответствуют фактическим обстоятельствам дела и положениям действующего законодательства.